Accueil » AVIS A  MANIFESTATION D’INTERETCONSULTANT INDIVIDUEL-EXPERT (E) ENVIRONNEMENTALISTE

AVIS A  MANIFESTATION D’INTERETCONSULTANT INDIVIDUEL-EXPERT (E) ENVIRONNEMENTALISTE

Par La Prospérité
0 commentaire

Expression d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux d’urgence du PURUK, exécutés par l’OVD.

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a sollicité l’appui de la Banque mondiale pour financer les travaux d’urgence contre les érosions à Kananga. Après analyse, la Banque mondiale a accepté d’allouer 100 millions de dollars américains à ce nouveau projet, dénommé « Projet d’Urgence pour la Résilience Urbaine de Kananga », en sigle PURUK.

Le Projet d’Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga a pour objectif de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par les érosions à Kananga et de renforcer la capacité du gouvernement et des organisations locales en matière de gestion des érosions et planification urbaine résiliente au changement climatique. Le projet est ancré au Ministère de l’Urbanisme et Habitat et logé à la Direction de l’Urbanisme du Secrétariat Général à l’Urbanisme et Habitat.

La République Démocratique du Congo s’est engagée à s’assurer que le projet est exécuté conformément aux normes environnementales et sociales (NES) et au plan d’engagement environnemental et social (PEES), qui fait partie de la convention de financement.

Pour favoriser la réalisation des conditions ci-dessus, le MUH a mis en place un Comité de recrutement pour sélectionner, conformément aux directives de la Banque mondiale, un consultant en charge du suivi et du contrôle des travaux d’urgence réalisés par l’OVD dont les

missions sont définies dans les termes de références qui peuvent être consultés sur le site web du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ci-après: www.urbanisme.gouv.cd

MISSION DU CONSULTANT

  1. Mission générale

Le consultant aura pour mission principale de faire le suivi et le contrôle des travaux d’urgence réalisés par l’OVD à Kananga.

  • Missions spécifiques

De manière spécifique, dans la réalisation de sa mission de contrôle et de surveillance de l’exécution des travaux, le Consultant, conformément aux règles d’art en la matière et aux dispositions des travaux, aura la charge de :

  • Suivre administrativement et financièrement les travaux et vérifier régulièrement les cahiers de chantier ;
  • Suivre l’exécution technique et quantitative des travaux ;
  • Contrôler la qualité de l’exécution des travaux ;
  • Réceptionner, commenter et valider le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de l’OVD, avant leur transmission à l’UGP pour approbation ;
  • Organiser les réceptions partielles, provisoires et définitives ;
  • Effectuer, outre le suivi quotidien des travaux, des visites hebdomadaires des chantiers   avec les représentants de l’OVD et de l’UGP en vue d’identifier les difficultés rencontrées, constater les quantités des travaux réalisées et donner toutes instructions nécessaires pour assurer l’exécution des travaux dans les meilleures conditions possibles. Ces visites feront l’objet de procès-verbaux dont les recommandations seront consignées dans les journaux des chantiers tenus à cet effet et destinés à vérifier la conformité de l’application des recommandations. 

Le Consultant sera plus précisément responsable des tâches suivantes, inter alia :

2.1. Avant les travaux

Contrôle des travaux préparatoires et des opérations préalables :

  • Examen de la liste et du planning des études d’exécution

La liste élaborée par l’OVD sera révisée par le Consultant en fonction des besoins pendant la réalisation des travaux.

  • Vérification des documents techniques, administratifs, les polices d’assurance nécessaires en conformité avec la réglementation nationale, les comptes bancaires   et financiers préliminaires au démarrage des travaux. Le consultant se référera au PGMO. Le consultant devra vérifier et proposer à l’approbation de l’UGP les dossiers et plans d’exécution (hypothèses, plans, détails estimatifs, justificatifs des dispositions retenues et tout autre document relatif au projet) qui lui seront soumis par l’OVD. Les conclusions du Consultant seront motivées dans des rapports signés explicitant les avis qu’il portera sur les documents techniques qu’il aura examinés.
  • Vérification du système de suivi et de collecte des données que l’OVD a mis en place pour évaluer l’impact des travaux HIMO.
  • Veiller à ce que le salaire horaire des ouvriers non qualifiés ne soit pas plus élevé que le salaire en vigueur sur le marché.
  • Vérification et validation des livrables issus des diligences environnementales et sociales.
  • Vérification, si nécessaire, de la localisation des sablières, carrières, des gîtes ou bancs d’emprunts de matériaux ainsi que de la qualité de ceux-ci en accord avec les normes et les spécifications correspondantes et veiller à ce que pendant leur exploitation, soient prises en compte les recommandations faites dans les études ou les spécifications relatives aux impacts environnementaux et sociaux.
  • Vérification du phasage des travaux

Le consultant s’assurera que le planning des travaux présenté par l’OVD est bien conforme aux objectifs du délai contractuel des travaux et qu’il est assorti d’un planning d’approvisionnement en matériaux, d’un programme de mobilisation des matériels et du personnel que l’OVD devra mettre en œuvre pour la réalisation des ouvrages, d’un inventaire de ce matériel (pour adéquation entre matériel inclus dans la proposition et matériel effectivement disponible/fonctionnel) et d’un planning financier de déboursement.

  • Prendre connaissance du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et des instruments de sauvegarde du projet et attirer l’attention du maitre d’ouvrage sur tout manquement éventuel au :

– Cadre de Gestion Environnemental et Social (PGES) ;

– Cadre de Politique de Réinstallation ;

– Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) ;

– Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ;

– Plan Succinct de Réinstallation (PSR) ;

– Plan de Gestion Sécurité (PGS) ;

– Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;

  • En étroite collaboration avec l’expert en sauvegarde environnementale et sociale de l’UGP, le Consultant fera l’analyse détaillée des risques d’impact environnemental et social, y compris les risques liés aux VBG/EAS/HS, de ceux liés aux travaux et des mesures compensatoires, y inclus les activités de réinstallation involontaire ; 
    • Examiner, revoir et valider les dispositions générales proposées par l’OVD à savoir : installation de chantier/ organisation et circulation des engins/Plan de qualité, plan de circulation du chantier et ses environs / plan de gestion environnementale et sociale (Plan de suivi de la qualité de l’Eau, Plan de Gestion des produits dangereux, Plan de lutte contre la Pollution de l’Air et de la Poussière, Plan de Gestion des ressources Culturelles physiques, Plan de végétation, Plan de gestion des Eaux Usées, Plan de Gestion de trafic Routier, Plan de Formation du personnel, Plan de démolition des sites …) , y compris le mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs (selon le PGMO), qui inclut la gestion de risques liés aux VBG/EAS/HS en lien avec le plan d’action EAS/HS du projet et la réponse aux cas des VBG/EAS/HS, les sous-traitances éventuelles et préparer l’approbation par le Client ;
    • Organiser la mise en œuvre des actions spécifiques des mesures d’atténuation prévues dans le PGES et les autres documents cadres en matière environnementale et sociale et proposer de nouvelles actions prioritaires, le cas échéant ;
    • Vérifier la conformité du PGES-Chantier élaboré par l’OVD à celui du projet
    • Vérifier la conformité et la cohérence des normes utilisées par l’OVD et les prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques (CPT).
    • Proposer un plan d’organisation afin de garantir l’indépendance de la mission de contrôle, y compris en ce qui concerne la supervision des aspects VBG/EAS/HS et sa collaboration avec la sous-commission VBG.
    •  Pendant les travaux :

Pendant la phase d’exécution, conformément aux pouvoirs et responsabilités du Consultant, il devra de manière générale :

  • Assurer la coordination générale des chantiers sur les différents sites en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
  • Examiner toutes solutions techniques alternatives en vue de résoudre un problème sérieux qui pourrait se présenter ainsi que les améliorations du projet d’exécution ;
    • Préparer dans un délai de 1 mois après le démarrage des travaux par l’OVD un rapport anticipatif qui permettra de valider l’estimation des quantités mises à jour et du coût des travaux ; ce rapport sera mis à jour régulièrement par le Consultant pour prendre en compte toute modification de quantité ou du coût des travaux et réédité à la fin de chaque mois.
  • Contrôler l’exécution des travaux (y compris, proposer leur réception, identifier les lacunes, suivre et encadrer l’OVD, suivre les prestations de l’OVD, suivre les recommandations environnementales et sociales et la mise œuvre des dispositifs de PGMO, VBG/EAS/HS et toutes les mesures d’atténuation prévues dans le PGES du projet, inter alia).
    • Principes généraux

Le consultant a en charge le contrôle du suivi technique et de la surveillance des travaux. Il organise les réceptions provisoires. Il a la responsabilité de certifier le service réalisé sur la base des propositions de l’OVD. Le Consultant s’assure que les travaux sont exécutés conformément aux plans approuvés. Le Consultant signale dans les 48 heures à l’UGP tous les incidents et accidents du chantier dont il aura pris connaissance. Les événements portés à la connaissance de l’UGP seront, dans ce cas, accompagnés des propositions du Consultant pour remédier à la situation.

  • Décomposition des tâches

Les tâches sont définies d’une manière générale,  ci-dessous.

Toutes les tâches incombant au Consultant décrites dans le Dossier d’Appel d’Offres des Travaux doivent être considérées comme devant être exécutées dans le cadre des prestations de la mission de contrôle.

  • Vérifier et proposer à l’approbation de l’UGP tous les documents en rapport avec l’organisation des chantiers (localisation des installations de chantier, etc.)
    • Tenir à jour le planning d’avancement des travaux et faire les propositions d’action en cas de changement pouvant retarder la date contractuelle d’achèvement des travaux ;
    • Assurer un contrôle journalier satisfaisant de divers secteurs où se déroulent les travaux pour vérifier que leur exécution s’effectue conformément aux prescriptions du marché et aux règles de l’art.
    • Veiller sur la qualité des ouvrages réalisés par THIMO.
    • Vérifier et proposer à l’approbation de l’UGP les notes de calcul, le dimensionnement des ouvrages, et les plans d’exécution dressés par l’OVD selon les éléments du dossier d’appel d’offres. 
    • Spécifier le type et la fréquence des contrôles et essais visant la conformité de la qualité des matériaux suivant les prescrits du Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) (par exemple, donner un agrément des agrégats ; contrôler les formules de béton ; contrôler la fabrication, la conservation et l’écrasement des éprouvettes ; analyser les résultats et donner approbation ou rejet des formules testées ; etc.)
    • Vérifier et approuver la qualité des emprunts et d’autres matériaux intervenant dans la réalisation des travaux sur la base des spécifications techniques du marché, aussi bien sur les sites d’emprunt que sur les chantiers (y compris, veiller au bon choix des zones d’emprunt ; définir les essais à faire ; contrôler les prélèvements et essais effectués au laboratoire du chantier ; analyser les résultats et approuver, rejeter ou adapter en conséquence les zones d’emprunts identifiés et tenir à jour les fiches d’analyse d’emprunt.
    • Vérifier par des essais in situ et/ou au laboratoire la mise en œuvre des matériaux conformément aux spécifications contractuelles aussi bien sur les sites d’emprunt que sur les chantiers. Le Consultant a à sa charge la définition des tâches à effectuer, l’interprétation des résultats des essais et tests ainsi que les recommandations.
    • Vérifier les demandes de modifications techniques et d’avenants éventuels, en justifier l’importance, les évaluer et transmettre le cas échéant à l’UGP si le Consultant arrivait à la conclusion que la nature des travaux doit être modifiée ou qu’un avenant doit être conclu.
    • En collaboration avec l’Expert en sauvegarde environnementale et sociale de l’UGP, le Consultant vérifiera et proposera à l’UGP les dispositions prévues et prises par l’OVD pour assurer la signalisation de chantier, les déviations, la sécurité du trafic et obtenir les autorisations nécessaires.
    • Vérifier et proposer à l’approbation de l’UGP les dispositions prises par l’OVD pour limiter pendant le déroulement des travaux, les impacts négatifs sur les populations riveraines et sur l’environnement, et le cas échéant vérifier et proposer à l’approbation les mesures compensatoires.
    • Veiller à la qualité et au respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), de Plan de Gestion de Sécurité (PGS) que l’OVD est tenue d’élaborer, du code de conduite et de réglementation du Travail
    • Superviser la mise en œuvre du Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) : le respect des conditions générales (selon la législation du travail) ; le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) règlement d’ordre intérieur ; la formation des travailleurs ; le consultant devra accorder une attention particulière sur la disponibilité d’un MGP pour les travailleurs, et l’interdiction du travail forcé et des enfants.
    • Superviser la mise en œuvre des actions orientées à la gestion de risques liés aux VBG/EAS/HS que l’entrepreneur a élaboré en harmonie avec le plan d’action VBG/EAS/HS du projet. Parmi ces actions : (i) élaboration et signature du code de bonne conduite interdisant et sanctionnant des comportements liés aux VBG/EAS/HS par toute personne engagée aux activités du projet, y compris sous-traitants, consultants, journaliers, superviseurs, ouvriers, etc. (ii) formation régulière de travailleurs en matière de risques VBG, y compris VBG/EAS/HS, ainsi que les sensibilisations des communautés riveraines sur les VBG/EAS/HS, (iii) respect de mesures relatives aux installations inclusives (toilettes séparées pour les hommes et les femmes, et verrouillables à l’intérieur, et aussi considération des personnes à mobilité réduite (rampes d’accès, etc.), recrutement de femmes, etc.
    • Superviser l’organisation des réunions périodiques de chantier, leur préparation et la rédaction des comptes rendus des réunions;
    • Gérer et former les cadres de l’administration qui participent, en tant qu’homologues, à des tâches de contrôle.
  • Assurer le contrôle administratif et financier :
  • Vérifier les attachements mensuels, les rapports mensuels et le rapport d’achèvement présentés par l’OVD,
  • Tenir à jour la situation financière des travaux,
  • Veiller en sorte que les coûts des travaux en régie restent dans les enveloppes prévues et que les délais d’exécution soient respectés,
  • Contrôler le paiement des indemnisations et vérification auprès des communautés ;
  • Vérifier les contrats, salaires des travailleurs et le respect de grille salariale ;
  • Rédiger et proposer à la signature de l’UGP les ordres de services et notes, autres que celles relatives à la gestion courante du chantier, à l’adresse de l’OVD, nécessaires à la bonne exécution des travaux,
  • Recevoir les correspondances de l’OVD, identifier les réclamations éventuelles, les évaluer, y répondre de manière appropriée avec l’accord de l’UGP,
  • Veiller au bon fonctionnement du MGP sensible aux VBG/EAS/HS du projet vers la sous-commission VBG[1][2] ;
  • Veiller à la bonne exécution des mesures d’atténuation prévues dans le PGES du projet
  • Veiller à ce que la compétence et la qualification du personnel de l’OVD restent satisfaisantes et demander le remplacement des personnes incompétentes ou dont le comportement serait jugé inacceptable sur les chantiers,
  • Veiller à ce que le matériel mis à disposition reste fonctionnel et en nombre suffisant et demander le remplacement de matériel en panne par celui de qualité similaire à ceux prescrits dans les devis de l’OVD,
  • Contribuer à la résolution des problèmes techniques et des difficultés qui peuvent surgir lors de l’exécution des travaux,
  • Vérifier que l’OVD dispose bien des contrats d’assurances nécessaires en conformité avec la réglementation nationale et que l’OVD applique la réglementation nationale et les normes du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du projet en matière de travail, d’hygiène, santé et de sécurité sur les chantiers,
  • Etablir chaque mois un rapport sur :
  • La présentation sommaire de l’exécution des travaux
  • La description détaillée des travaux exécutés
  • L’état d’avancement des travaux comparé au calendrier prévisionnel et aux délais contractuels ;
  • Les problèmes rencontrés et les mesures prises pour les résoudre tels que :
  • L’application des dispositions en matière de réglementation du travail,
  • L’application des plans d’organisation de la qualité et de la sécurité des biens et des personnes et l’application du code de conduite … ;
  • Les mouvements du matériel et du personnel de l’entreprise ; 
  • L’état des décomptes en comparaison aux prévisions ;
  • L’état de paiements effectués ou à effectuer ;
  • L’estimation des travaux pour le mois suivant, les prévisions des dépenses correspondantes ;
    • La description des conditions d’exécution des travaux ;
    • Le relevé des communications importantes, ordres de services et réceptions ;
    • Les propositions techniques et notes de service ;
    • Les commentaires sur l’application des dispositions en matière de réglementation du travail ;
    • Les commentaires concernant la qualité et la sécurité des biens et des personnes ;
    • Les commentaires sur le respect du code de  bonne conduite ;
    • Les commentaires sur les résultats de laboratoire et sur la qualité des travaux.
    • La description de la performance de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux conformément aux PGES du projet et celui de l’entreprise (PGES-Chantier) ;
  • L’état d’avancement de la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et les mesures pour la gestion de risques liés aux VBG/EAS/HS, y compris, la signature de code de bonne conduite, et la stratégie de formation de travailleurs. 
    • Les recommandations nécessaires pour une bonne poursuite des travaux ;
    • Les PV des réunions de chantier ;
    • Les photographies en couleurs commentées des différentes phases d’exécution des travaux au fur à mesure de leur avancement.

Ce rapport (mensuel) comprendra aussi une partie concernant les prestations du Consultant qui traitera de :

  • L’état des décomptes ;
    • Les problèmes propres au contrôle.

Les rapports mensuels doivent être fournis dans un délai ne dépassant pas 5 jours après la date de la fin de la période considérée.

Le Consultant établira des rapports spéciaux sur les difficultés ou les aléas techniques du chantier chaque fois qu’il le jugera nécessaire pour suggérer une modification importante du marché ou des dépenses imprévues. Ces rapports comporteront des propositions chiffrées des solutions retenues par le Consultant.

Tous les rapports mensuels seront précédés par un résumé exécutif attirant l’attention sur les points et problèmes importants apparus dans l’exécution du marché.

Les rapports seront établis en quatre (4) exemplaires et adressés :

Une version électronique de ce rapport sera également établie et remise à l’UGP sur un disque dur de très bonne qualité pour le premier rapport mensuel et pour le reste, les transmissions se feront par WeTransfer (ou autres plateformes de partage de gros fichiers similaires) ou autres moyens.

  • En fin de chantier :

En fin de chantier le consultant devra, de manière générale :

(i) Assister l’UGP lors du constat de fin des travaux et de leur réception définitive ; et

(ii) Informer, assister, et aider l’UGP à exercer son rôle, à assumer ses engagements, à prendre toute décision nécessaire et utile à la bonne conduite et à la bonne fin des travaux.

De manière plus spécifique, les tâches à effectuer à ce stade sont, notamment la préparation des réceptions (provisoire et définitive) des ouvrages d’art ainsi que l’établissement d’un rapport final.

  • Organiser les visites préalables à la réception provisoire (i.e., constat d’achèvement des travaux) et à la réception définitive des ouvrages
    • Participer aux opérations de réceptions provisoires des ouvrages et soumettre à l’approbation de l’UGP les dates des réceptions définitives.
    • Préparer les procès-verbaux de réception, avec indication des défauts à rectifier, visés par l’OVD et la mission de contrôle auxquels seront joints les dossiers ou pièces utiles à transmettre à l’UGP pour décomptes.
    • Etablir la liste des dispositions pour la correction des malfaçons.
    • S’assurer que l’ensemble de la documentation est disponible et archivé pour la réception ;
    • Un mois après le constat de fin de travaux, un rapport final provisoire sera dressé et comportera :
      • Le déroulement général des travaux ;
      • La synthèse du résultat des contrôles qualité (problèmes principaux rencontrés, conformité de l’ouvrage) et une appréciation détaillée sur la qualité d’exécution des travaux et des techniques employées, en faisant apparaître dans quelle mesure les résultats obtenus répondent aux spécifications du CPT et les raisons éventuelles de leur divergence et l’impact des travaux HIMO dans l’exécution des travaux ;
      • mieux les programmes d’entretien et de réhabilitation futurs des ouvrages construits ;
        • Leçons apprises et bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion de risques d’EAS/HS, y compris le suivi des mesures de prévention et atténuation ;
        • Les recommandations sur les méthodes de mise en œuvre ou quant à la modification de certaines prescriptions pour l’avenir ;
        • La synthèse des opérations de protection de l’environnement et les communautés riveraines, et de l’impact des travaux en se limitant à la période de chantier ;
        • Une analyse du coût final des travaux avec une appréciation des dépassements éventuels et de leurs causes, des appréciations sur d’éventuelles réclamations de la part de l’entreprise si celles-ci restent en suspens ;
        • Une analyse de la productivité des équipes et une estimation du volume d’emplois générés par les activités, emplois temporaires (THIMO) et permanents ;
        • Un bilan financier du marché (travaux et contrôle) et l’historique correspondant (calendrier de réalisation, interruption, évolution des personnes engagées, le matériel utilisé, etc.)
        • Les actions d’entretien courant et périodique à mener ;
        • Une description détaillée des modifications techniques entreprises avec leurs justifications ainsi qu’une présentation exhaustive du projet final ;
      • Ce rapport sera établi en quatre (4) exemplaires pour l’ensemble des travaux. A ce rapport sera annexé un dossier de synthèse de récolement des ouvrages réalisés
      • Effectuer la revue du dossier de récolement.
        • Vérifier le décompte définitif des travaux et le soumettre à  l’UGP.
          • Constat d’Achèvement des Travaux
      • L’OVD informe au préalable le Consultant et l’UGP de la date de fin des travaux et demande le constat de l’achèvement des travaux dans les délais prévus dans le protocole d’accord.
      • La réception s’effectuera en présence du Consultant, d’un représentant de l’UGP (Coordonateur et/ou le Chef dudit Projet). Les observations éventuelles de l’UGP seront consignées dans le procès-verbal.
      • Les démarches à suivre pour effectuer le constat d’achèvement de chantier et, si besoin, du traitement des malfaçons et défaillances graves sont stipulées dans le protocole d’accord.
      • Profil requis
      • Les qualifications et aptitudes requises pour cette mission sont les suivantes:
      •  ;
      • Avoir une expérience dans le suivi et le contrôle des projets de construction d’infrastructure y compris la surveillance ou participation au contrôle de la qualité et à la santé et à la sécurité au travail ;
      • Avoir mené la préparation des plans de gestion, les budgets détaillés des travaux, la préparation des spécifications techniques, des appels d’offres, de l’évaluation des offres et des attributions pour les projets de construction ;
      • Avoir participé à la construction, avec des équipes multidisciplinaires, d’au moins 5 grands projets avec travaux d’infrastructure, en mettant l’accent sur les travaux de terrassement, la stabilisation des pentes et la gestion de l’eau (Au moins 2 des projets doivent avoir été exécutés au cours des 5 dernières années) ;
      • Avoir participé à la mise en œuvre de projet financé par des bailleurs de fonds bi ou multilatéraux ;
      • Une expérience dans les projets de la Banque mondiale est un atout, en particulier si elle démontre d’une connaissance avérée des règles de passation des marchés financés par la Banque mondiale et des règles environnementales et sociales ;
      • Avoir une bonne maîtrise des logiciels informatiques standards (MS Office) et des logiciels spécialisés dans la conception des ouvrages (par ex. AutoCAD) est un atout ;
      • Parler et écrire parfaitement le Français.
      • Critères de Performance
      • Respects des termes de référence ;
      • Qualité et fréquence du rapportage sur le suivi des différentes activités ; 
      • Qualité et ponctualité des documents élaborés et des revues des documents techniques ;
      • Elaboration en temps requis des propositions d’avenant.
      • Durée et lieu de la mission
      • Un contrat de douze (12) mois sera signé avec une période d’essais de 3 mois, et pourrait être renouvelé à la suite d’une évaluation de performance satisfaisante par le Coordonnateur et en fonction de l’avancement des travaux.
      • Le poste est basé à Kananga.
      • Obligations du Consultant en matière d’Établissement de Rapports
      • Le consultant appuiera le Coordonnateur de l’UGP dans la production des rapports suivants :
      • Les rapports trimestriels et annuels d’activités du projet ;
      • Les rapports particuliers sur l’état d’avancement du projet.
      • Intrants fournis par le Client
      • L’Unité de Gestion du Projet fournira au Consultant :
      • Les documents des projets, les études et autres documents à caractère technique, économique et financier en rapport avec la mission ;
      • Les autorisations administratives nécessaires à l’exécution convenable de la mission ;
        • Le bureau et les équipements de travail (ordinateur, imprimante, mobilier de bureau, frais de communication, …).
          Le Ministère de l’Urbanisme et Habitat invite les candidats intéressés à soumettre leur dossier de candidature  à l’adresse suivante au plus tard le 4 octobre 2022  à  minuit:
          Par E-mail: recrutement@puruk.org
          Ou dépôt physique au Ministère de l’Urbanisme et Habitat, sis au 2ème  étage du bâtiment administratif, sur Boulevard Triomphal, à Kinshasa/Lingwala

You may also like

Laissez un commentaire

Quotidien d'Actions pour la Démocratie et le Développement

Editeur - Directeur Général

 +243818135157

 +243999915179

ngoyimarcel@ymail.com

@2022 – All Right Reserved. La Prospérité | Site developpé par wetuKONNECT